【法条链接】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项规定,承包人未取得建筑施工企...
建筑工程施工承包合同 发包方：承包方：
（简称甲方） （简称乙方） 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程安装工程 承包合同条例》的基本原则，结合本工程的具体情况，双方达成 如下协议：
第一条：工程概况 1、工程地址：
2、工程名称：钢构厂房基础工程 3、建筑面积：完工后按实际面积计算 第二条：工程质量 乙方必须有三级以上资质，要严格按照国家建筑工程管理标 准和要求精心组织施工，各种建筑材料以及施工方案必须按照设 计图纸标准，各种建筑材料进场必须是国家检测认可的优质材料 (必须附检测报告)，经甲方在场的管理人员认可方可施工使用， 确保工程质量，不合格的由乙方负责返工，返工的一切费用由乙 方承担，乙方须保证所承建范围内所有项目通过国家相关部门检 测合格。
第三条：工程承包范围 甲方将本工程以包工包料的形式承包给乙方，乙方施工内容 包括：
1、基础工程：放线，清基础土方，挖沟、回填、混凝土、钢 筋、安装。
2、正负零以上墙体(1.2 米高)砌墙，两面粉刷找平。 3、施工图纸以内的所有基础土建工程内容。
第四条：工程价格标准及付款方式 1、 工程价格为每平方米 2、付款方式：
自签合同后一年零三天后结清所有工程款（完工后十个月零 三天结清所有工程款） 。
第五条：工期要求 自开工之日计算， 个正常工作日完成 有工程量。
若承包人不能达到本合同工期要求，每日将支付工程款总价 的 1%作违约金，同时付款时间顺延。
本工程总日历数为 天（所算工期为正常工作日） 。
第六条：甲乙双方的责任和义务 1、 甲方应在开工前提供施工场地， 提供工程所需用的电、 水、 路，保证三通一平，提供有效施工图纸，轴线定位，水平标高， 甲方必须按合同要求支付工程款，如在正常工程款支付退后三天， 甲方仍未付款，甲方需每日按工程款总价的 1%付工程款利息。施 工期间产生的一切费用由乙方自理，与甲方无关。
2、乙方在施工过程中要做好安全防范措施，加强安全管理， 严格按照安全规范操作，防止事故的发生，如乙方所属施工人员 的安全问题由乙方负全责，费用由乙方自理，甲方概不负责。已 竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工工程的管理，期间发 生损坏由乙方自理，甲方概不负责。
3、在园区后期建设中，乙方须配合工程安排，期间第三方施 个正常工作日完成 %的工程量， %的工程量。
个正常工作日未完成所 元， 不包括钢构车间地皮 （含税） 。 工所产生的费用，由甲方出面，乙方与第三方协调。各自处理施 工所产生的费用，与甲方无关。
第七条：竣工验收 甲方在接到乙方的验收通知后，于七日内组织建筑质量管理 部门和甲乙双方代表对整个合同工程进行合同验收，不合格时， 乙方必须在议定的时间内翻修合格，其翻修费用由乙方承担。
第八条：违约责任 1、甲方如果因行政管理部门的停工，5 天以内，乙方有权停 工，停工期间的人工待料费用由甲方支付，乙方因自身原因停工 10 天以上，甲方有权终止合同，前期工程费用甲方概不负责。
2、其他违约，若甲方违约，甲方付给乙方工程总造价的 3% 的违约金补偿乙方损失，若乙方违约，乙方也补偿甲方工程总造 价的 3%违约金。
第九条：附则 此合同一式六份，签合同甲乙方各执一份，经双方签字生效， 合同有遗漏不全之处，双方可协商补充协议，补充协议与本合同 具有同等效力，未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方签字：
乙方签字：
年 月 日
建筑钢结构工程承包合同 合同编号: 001 发包方: 承包方: 签订时间: 签订地点: 根... 工程合同所属合同条款、协议条款、方案图纸、施工图纸,履行本合 同过程中双方现场代...
我是外来的钢结构建筑工程，到当地的地税局开建筑安装发票，他们却认为我们的不是都这样的合同，而是你为承揽业务的妥协！国家有现行的施工承包合同文本，
问一下对方，如果按照销售开票能行就到国税去代开。